Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, aannemingsovereenkomsten en prestaties van HomeQue NV. Elke afwijking dient schriftelijk overeengekomen te worden.

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, offertes en aannemingsovereenkomsten met HomeQue NV, met zetel te Hoogledesteenweg 64, 8610 Kortemark, BTW BE0764.849.651.

2. Offerte en aannemingsovereenkomst

Onze offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld. De aannemingsovereenkomst komt tot stand na ondertekening door beide partijen en betaling van het in de overeenkomst vermelde voorschot. Op alle nieuwbouw-overeenkomsten met natuurlijke personen is de Wet Breyne (Wet van 9 juli 1971) van toepassing.

3. Prijs en betaling

Onze prijzen zijn excl. btw, tenzij anders vermeld. Op nieuwbouw-projecten met natuurlijke personen als bouwheer geldt typisch 21% btw; voor sloop- en heropbouwprojecten kan onder voorwaarden het 6%-tarief van toepassing zijn (sinds 1 juli 2025 permanent verankerd).

Betalingen gebeuren in fases volgens de aannemingsovereenkomst, conform de Wet Breyne. Bij gebrek aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke verwijlinterest verschuldigd, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 250.

4. Uitvoeringstermijn

Termijnen zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Vertragingen veroorzaakt door overmacht (zoals, maar niet beperkt tot: extreme weersomstandigheden, vertraging in vergunningsverlening, onbeschikbaarheid van nutsleidingen, derden in onderaanneming) geven geen recht op schadevergoeding.

5. Oplevering en garantie

De oplevering gebeurt in twee fases (voorlopig en definitief) zoals voorzien onder de Wet Breyne. Op alle nieuwbouwwerken geldt een tienjarige aansprakelijkheid conform artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

6. Verzekering en borgstelling

HomeQue NV beschikt over de wettelijk verplichte beroepsverzekeringen, een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering en stelt de bij wet voorgeschreven borgstelling van 5% van de aannemingssom.

7. Klachten

Zichtbare gebreken dienen op de voorlopige oplevering te worden vermeld. Verborgen gebreken moeten binnen redelijke termijn schriftelijk worden gemeld, op straffe van verval.

8. Geschillen

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Het Belgisch recht is van toepassing.

9. Contact

Voor vragen over deze voorwaarden of een lopende overeenkomst: info@homeque.be of +32 51 79 49 19.